Dierenarts Delvaux Anke Besloten Vennootschap
Ondernemingsnummer: BE0670.880.209
Maatschappelijke zetel: Abdijstraat 5F, 3890 Gingelom
Telefoon: 011/960444
E-mailadres : dapbovanimo@gmail.com
Website : www.dierenartspraktijkbovanimo.be
Dierenarts is een gereglementeerd beroep door de Orde der Dierenartsen:
|
Naam |
Ordenr |
Vestigingseenheid |
Adres |
Polis |
|
|
||||
|
Anke Delvaux |
N5154 |
2.261.218.270 |
Abdijstraat 5F |
37948513 |
|
|
3890 Gingelom |
WW |
||
|
|
2.380.036.342 |
Melkwezerstraat 38 |
|
|
|
|
|
|
3350 Wommersom |
|
|
Nand Holsbeek |
N6288 |
2.371.514.792 |
Wulmersumsesteenweg 409 |
|
|
|
|
|
3300 Tienen |
|
|
Sanne Triepels |
N5442 |
2.357.651.910 |
Raatshovenstraat 92 |
|
|
|
|
|
3400 Landen |
|
|
Giel Mercken |
N6978 |
2.347.967.845 |
Martinusstraat 20c |
|
|
|
|
|
3840 Tongeren Borgloon |
|
|
Mathieu Etienne |
F7015 |
2.375.987.680 |
Chee de Nivelles 3 |
|
|
|
|
|
4300 Waremme |
|
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij:
KBC Verzekeringen
TRIGO Verzekeringen O. Beelen
Kasteelstraat 8/1
3350 Linter
polisnummer 37948513 – gehele wereld behalve USA en Canada (WW)
Onderworpen aan de volgende toezichthoudende autoriteiten :
Ingeschreven bij de Orde der Dierenartsen – Nederlandstalige Gewestelijke Raad
Driekoningenplein 12 – 9820 Merelbeke – 09/2255818 - www.ordederdierenartsen.be
Onderworpen een de Code der Plichtleer , die beschikbaar is aan de balie en via www.ordederdierenartsen.be
Erkenning FOD Volksgezondheid , Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – Galileelaan 5/02 – 1210 Brussel – 02/5249797 – apf.vetserv@health.fgov.be
Vergunning voor radiografie – Federaal agentschap voor Nucleaire Controle
FANC – Markiesstraat 1 bus 6A – 1000 Brussel – 02/2892111 – meldpunt@fanc.fgov.be
referentie vergunning: CV-0305302
De röntgenbuis wordt jaarlijks gekeurd door:
Vinçotte NV - Erkende instelling voor fysische controle
Jan Olieslagerslaan 35
1800 Vilvoorde
Vergunning geneesmiddelendepot – Federaal agentschap voor geneesmiddelen
FAGG – Galileelaan 5/03 – 1210 Brussel – 02/5284000 – welcome@fagg.be
en heeft depotnummer: DP00105148
In de wachtruimte van de praktijk kan u prijzen van onze vaste diensten terugvinden. Sommige handelingen zijn afhankelijk van de leeftijd en het gewicht van uw dier. U kan steeds vooraf een kostenraming vragen.
Geannuleerde afspraak : kosteloos indien meer dan 24u van tevoren. Binnen 24u worden kosten van 25€ per consult in rekening gebracht – zie onze algemene voorwaarden.
Onze algemene voorwaarden : beschikbaar aan het onthaal of hieronder
Diensten aan particulier
1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de aannemer, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.
Prijsofferten zijn tot 30 (dertig) dagen na datum geldig en kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden tot op het moment van aanvaarding door de klant. Prijzen worden steeds inclusief btw vermeld. Volgend op de aanvaarding door de klant zal de aannemer de overeenkomst schriftelijk confirmeren. De overeenkomst kan enkel gewijzigd worden mits schriftelijke overeenkomst tussen de aannemer en de klant. Niettegenstaande voornoemd principe zal de aannemer te allen tijde de prijzen eenzijdig kunnen aanpassen in functie van een substantiële wijziging van de grondstofprijzen of andere kosten met betrekking tot de uitvoering van de werken.
2. De aannemer doet alle redelijke inspanningen om de diensten uit te voeren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. Wanneer de aannemer een vertraging in de uitvoering verwacht, wordt de klant hier onverwijld van in kennis gesteld. De aannemer zal vervolgens in samenspraak met de klant tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer, bevoorradingsproblemen, dan wel elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving.
3. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen en materialen moeten gebeuren per aangetekende zending, binnen de acht dagen na de beëindiging der werkzaamheden resp. de levering der materialen.
4. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 30 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
Facturen dewelke niet binnen de 30 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde werken.
5. Alle facturen zijn onmiddellijk opeisbaar, tenzij anders werd bedongen.
6. Bij gebreke aan betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen in geval van een ingebrekestelling die niet via elektronische weg verstuurd wordt) na verzending van de eerste ingebrekestelling is de klant ons van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van:
- € 20 als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan € 150 is;
- € 30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500 als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500 is;
- € 65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500 met een maximum van € 2.000 als het verschuldigde saldo hoger dan € 500 is.
Bij gebreke aan betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen in geval van een ingebrekestelling die niet via elektronische weg verstuurd wordt) na verzending van de eerste ingebrekestelling is de klant ons tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.
Indien wij gehouden zouden zijn bedragen te betalen aan de klant, geldt dezelfde regeling inzake schadevergoeding en interesten in het voordeel van de klant en lastens ons.
Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt de aannemer zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op bijkomende schadevergoeding. Ingeval van substantiële overschrijding van de leverings-/ uitvoeringstermijn die te wijten is aan de aannemer, behoudt de klant zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op bijkomende schadevergoeding.
7. In geval van annulering van de overeenkomst is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van € 50 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de aannemer, zal deze een gelijkaardige vergoeding verschuldigd zijn aan de klant. Annulatie afspraken consult binnen de 24 u – vast bedrag van 25€ per consult bij niet opdagen of te laat verwittigen.
8. De overdracht van eigendom van de goederen door de aannemer geleverd in het kader van de werken, geschiedt slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen.
Het is de klant verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden.
De aannemer behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde verkoper op de door de aannemer verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten. De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de materialen.
9. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de klant of de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.
10. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d..
11. De aannemer behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van kennelijk onvermogen van de klant. In geval van kennelijk onvermogen van de klant, behoudt de aannemer zich het recht voor de goederen terug te nemen. De klant behoudt het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement van de aannemer. In geval van faillissement van de aannemer, behoudt de klant zich het recht voor het betaalde voorschot terug te vorderen.
12. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.
13. Indien de aannemer zich verbindt tot het uitvoeren van werken en/of het leveren van diensten of prestaties dient één derde betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon, één derde bij de aanvang der werken/prestaties/diensten en één derde bij de oplevering of de voltooiing ervan.
14. Bij niet‑betaling behoudt de aannemer zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
15. De aannemer kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. De aannemer kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de aannemer zal ten alle tijde beperkt blijven tot de som van de werken zoals vermeld in de overeenkomst.
16. De nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de aannemer. De niet-uitoefening door de aannemer of door de klant van haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.